一、工程概况

1.装饰施工地点：甲方的住所位于（具体地址）。

2.住房结构：房型为（例如：三室一厅），总面积为（平方米）。

3.装饰施工内容：根据甲方的需求，乙方提供相应的装修方案，具体内容详见附件一《装饰施工内容表》。

4.承包方式：（包工包料、清包工、部分承包）。

5.工期：自___年___月___日开工,至___年___月___日竣工,___工期___天。

二、工程价款及结算的约定

1.工程总价款：￥___元,大写(人民币)：___详见本合同装修工程报价单。

2.工程款付款方式按下列方式支付：

(1)第一次，对预算设计认可签订合同之日，支付10000元订金，第二次付款时扣除。

(2)第二次合同签订后开工前支付工程总造价50%共计___元。

(3)第三次施工过程中工期进度过半支付工程总造价40%合计___元。

(4)第四次完工验收当日支付工程总造价10%共计___元。

(5)工程保修期两年。工程款全部结清后，甲、乙双方签订《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。

三、对于材料供应的约定

1.甲方提供的材料：详见合同装饰工程报价单。如甲方提供的材料、设施发生质量问题或规格差异，乙方应即时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。甲方提供的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方商定，因保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

2.乙方对甲方采买的装饰材料、设施，均应用于本合同规定的住所装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设施价款的双倍赔偿给甲方。

3.乙方提供的材料、设施，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设施系伪劣商品，应按材料、设施价款的双倍赔偿给甲方。

四、对于工程质量及验收的约定

1.本工程执行DBJ08-62-97住宅建筑装饰工程技术规程、DB31/T30-1999住宅装饰装饰验收标准和市建设行政主管部门制订的其他地方标准、质量评定验收标准。

2.本工程由___方设计施工方案。

3.甲方提供的材料、设施质量不合格而影响工程质量，其返工费由甲方承担，工期顺延。因乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

4.在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，双方同意后，方能进行该工程的施工。因此影响完工日期，甲、乙双方约定。

5.工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预定规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。假设复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。

6.工程完工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。

五、有关安全生产和防火的约定

甲方提供的施工图纸或做法说明及施工现场应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其他管道畅通、合格。如遇到上述情况发生，属甲方责任，甲方负责和赔偿；属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。

六、其他事项

1.甲方应在开工前向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸，并向乙方进行现场交底。做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。

2.乙方参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。按要求组织施工，保质保量、按时完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。

七、违约责任

1.因甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应赔偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工一天，甲方付乙方___元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，支付___元违约金。

2.因乙方原因逾期完工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的___%向甲方支付违约金。

八、纠纷处理方式

双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决；如协商无效的，可以提交人民法院诉讼。

九、合同的修改和解除

合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需对合同部分或全部内容进行修改，须双方协商一致后达成书面协议。如协商不成，合同继续履行。

十、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。

甲方（业主）：____________________

乙方（装修公司）：____________________

签订日期：____年____月____日