废矿堆场建设工程合同范本

合同编号：【合同编号】

合同签订日期：【签订日期】

甲方（业主）：

单位名称：

法定代表人：

联系地址：

联系电话：

传真号码：

乙方（承包商）：

单位名称：

法定代表人：

联系地址：

联系电话：

传真号码：

为明确甲、乙双方在废矿堆场建设工程中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，达成如下合同：

第一条 工程名称及地点

1.1 工程名称：废矿堆场建设工程。

1.2 工程地点：【填写具体地址】。

第二条 工程内容

2.1 本工程的主要内容包括但不限于废矿堆场的规划设计、土地平整、围护结构建设、附属设施建设等。

2.2 甲方需向乙方提供具体的工程技术要求和设计文件，乙方按照要求进行施工。

第三条 工期

3.1 工期要求：本工程的工期为【填写具体工期】，自合同签订生效之日开始计算。

3.2 工期延误：

（1）非乙方原因造成的工期延误，由甲方给予适当的赔偿；

（2）乙方原因造成的工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

第四条 价款及支付方式

4.1 本工程的总价款为【填写金额】，甲方应按照以下方式支付给乙方：

（1）首期付款：甲方在合同签订后【填写具体天数】内支付总价款的【填写比例】作为首期付款；

（2）中期付款：甲方根据工程进度，按照双方协商确定的支付比例进行中期付款；

（3）尾款支付：工程竣工验收合格后，甲方应将尾款支付给乙方。

第五条 工程质量及保修期

5.1 乙方应按照甲方提供的工程技术要求和设计文件进行施工，保证工程质量达到**标准以及甲方要求。

5.2 工程竣工后，乙方应按照合同约定的保修期进行质量保修。在保修期内，如发生由于乙方施工质量不符合要求而引起的问题，乙方应承担修理责任。

5.3 保修期为【填写具体保修期】。

第六条 违约责任

6.1 乙方如未按照合同约定的工期完成工程，甲方有权要求乙方支付每延期一天的工程款项的【填写具体比例】作为违约金。

6.2 甲方如未按照合同约定的支付方式支付工程款项，甲方将支付给乙方【填写具体比例】的违约金。

6.3 一方违约时，对守约方造成的损失，违约方应承担相应的赔偿责任。

6.4 若发生不可抗力事件，双方应立即通知对方，并按照有关法律法规的规定采取相应措施。

第七条 合同变更与解除

7.1 合同变更：在履行合同过程中，如需对合同内容进行变更，应签订书面变更协议并经双方签字盖章后生效。

7.2 合同解除：双方协商一致，可随时解除合同，解除合同时应提前【填写具体天数】通知对方。

第八条 争议解决

8.1 合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可向工程所在地的人民法院提起诉讼。

第九条 其他事项

9.1 本合同自双方签字盖章之日生效，至合同约定的工程竣工验收合格及结算完毕后终止。

9.2 本合同一式【填写份数】份，甲方和乙方各执【填写份数】份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：

日期： 日期：